Contrato de obras para la construcción de un hogar de ancianos [Lote 1 – Arquitectura (lote PILOTE) – Lote 2 – HVAC (lote pilotado) – Lote 3 – Electricidad (lote pilotado) – Lote 4 – Cocina (lote pilotado)]

Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))

Bélgica · cómo licitar aquí →

Su camino hasta la presentación

Plazo de presentación de ofertas: 29 de octubre a las 10:00 — quedan 26 días.
La oferta se presenta en BDA / e-Procurement Belgium, no aquí ni por correo electrónico. ↗
Oferta y documentación acreditativa en: FRA, FRA, FRA, FRA.
Reúna la documentación acreditativa y use el análisis de solvencia de más arriba: enumera los requisitos y, para los certificados conocidos, la vía de obtención.

Recopilado automáticamente a partir del anuncio de licitación y de los pliegos. Datos sin garantía; prevalece el tenor literal del procedimiento de contratación.

Clement Lo que dicen las cifras sobre este órgano de contratación

En este sector el órgano de contratación adjudica aproximadamente cada 2 meses (41 adjudicaciones, la última en julio de 2026); a ese ritmo, la siguiente correspondía alrededor de septiembre de 2026. La última adjudicación recayó en SM BALTEAU - WANTY.n = 41
El procedimiento mediano reunió 2 ofertas (58 procedimientos con número de ofertas); en el 17 % se quedó en un único licitador. Sector: mediana de 4 ofertas.n = 58
El 14 % de las adjudicaciones de este órgano de contratación recayó en empresas que ya habían ganado aquí antes (93 adjudicaciones desde 2015, repartidas entre 44 empresas). El 86 % recayó en nombres nuevos.n = 93 adjudicaciones desde 2015
El 15 % de las adjudicaciones recayó en empresas extranjeras (93 adjudicaciones con país del adjudicatario conocido). Media del sector: 10 %.n = 93
En 9 procedimientos con criterios de solvencia estructurados, este órgano de contratación exigió con más frecuencia: Referencias: servicios (4 de 9), Referencias: obras (3 de 9), Volumen de negocios anual mínimo medio (2 de 9), Herramientas, material y equipo técnico (2 de 9).n = 9

A partir de las adjudicaciones documentadas de este órgano de contratación; los valores de referencia proceden del mismo sector y del mismo país. Ni previsión ni asesoramiento jurídico. Datos a 27/09/2026.

Clement

Sus referencias y certificados del país de origen tienen plena validez en toda la UE; para eso existe el derecho europeo de la contratación pública.

Licitadores extranjeros

En Bélgica · Obras de construcción, 233 contratos de los últimos 3 años se adjudicaron a empresas extranjeras (de 2587 adjudicaciones registradas) — sobre todo de Francia, Alemania, Países Bajos.

Concurrencia habitual: mediana de 4 (sobre 27 adjudicaciones).

Medido sobre datos de adjudicación vinculados; los adjudicatarios extranjeros que licitan a través de una filial nacional cuentan como nacionales, por lo que la proporción real es mayor.

Qué busca el órgano de contratación

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux en 4 lots ayant pour objet la construction d'une maison de repos : - Lot 1 – Architecture - Lot 2 – HVAC - Lot 3 – Électricité - Lot 4 – Cuisine. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de Beauwelz, n°13 à 6590 MOMIGNIES Code CPV : - Lot 1 – Architecture : o 45000000-7 – Travaux de construction o 45400000-1 – Travaux de parachèvement de bâtiment - Lot 2 – HVAC : o 45232460-4 – Travaux d'installations sanitaires o…

Mostrar la descripción completa

… 45331000-6 – Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation - Lot 3 – Électricité : o 45315300-1 – Installations d'alimentation électrique - Lot 4 – Cuisine : o 45421151-7 – Installation de cuisines équipées Numéro de marché : CSC n°58600 – Marché n°2017/116-2017/135 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.94. Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par l’AVIQ. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. L’attribution du marché doit avoir lieu avant le 31 décembre 2027 et toutes les phases doivent avoir débuté avant le 31 décembre 2030. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités). Percelen / Lots: Lot 3 – Électricité; Lot 4 – Cuisine; Lot 2 – HVAC; Lot 1 – Architecture

Traducción automática (eTranslation de la UE); el texto oficial, en el PDF enlazado.

What you must prove — eligibility criteria

From the notice of the same procedure on TED — Tenders Electronic Daily.

›

Otro requisito de solvencia económica

SELECTION QUALITATITVE Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point A3.24 du cahier spécial des charges pour opérer la sélection des soumissionnaires. Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour le Lot 1, la capacité par lot en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : - Lot 1 : catégorie D, en classe 8 En cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, la capacité adaptée en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : - tous les lots groupés : catégorie D, classe 8.

›

Otro requisito de solvencia económica

SELECTION QUALITATITVE Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point A3.24 du cahier spécial des charges pour opérer la sélection des soumissionnaires. Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour le lot 2, la capacité par lot en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : - Lot 2 : sous-catégorie D17, en classe 6 En cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, la capacité adaptée en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : - tous les lots groupés : catégorie D, classe 8.

›

Otro requisito de solvencia económica

SELECTION QUALITATITVE Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point A3.24 du cahier spécial des charges pour opérer la sélection des soumissionnaires. Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour le lot 3, la capacité par lot en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : - Lot 3 : sous-catégorie P1, en classe 6 En cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, la capacité adaptée en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : - tous les lots groupés : catégorie D, classe 8.

›

Otro requisito de solvencia económica

SELECTION QUALITATITVE Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point A3.24 du cahier spécial des charges pour opérer la sélection des soumissionnaires. Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour le lot 4, la capacité par lot en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : - Lot 4 : sous-catégorie T4, en classe 2 En cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, la capacité adaptée en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : - tous les lots groupés : catégorie D, classe 8.

Requirement texts are quoted in the notice's original language — the official wording is binding.

Contrato

Órgano de contrataciónIgretec

TipoObras

Valor estimadoimporte no publicado

Publicado14 de septiembre de 2026

CategoríaObras de construcción · CPV 45000000

Quién ha ganado aquí hasta ahora

Empresa	Adjudicaciones	Periodo
BEMAT S.A.	4	2024–2025
DUCHENE S.A.	3	2025
COLLIGNON ENG.	3	2024–2026
TRADECO BELGIUM	2	2025–2026
RENOVATION DE.CONSTRUCTION	2	2025–2026

De 17,9 millones de adjudicaciones documentadas · quien gana con regularidad conoce las exigencias de este órgano de contratación: esa es su competencia.

Con qué frecuencia licita esto este órgano de contratación

2024112

2025113

202667

Quien conoce el ritmo se prepara en lugar de reaccionar.

días hasta el fin del plazo — jueves, 29 de octubre, 10:00

Cómo presentar una oferta

Leer el anuncio completo — Original y documentación

Lleva directamente a esta licitación en BDA / e-Procurement Belgium. Allí están los pliegos y todos los anexos.

Friedrich encuentra licitaciones como esta por usted — cada mañana a las 7:30, y aprende de sus respuestas.

Quiero recibirlas →