Soumissionner dans ce pays : portails, délais, seuils →
Rénovation complète du bâtiment d'accès, fourniture d'un contrôle d'accès et d'un parking public, et amélioration de l'urbanisation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement naturel à Badajoz
Reforma integral de edificio acceso, dotación de control de acceso y aparcamiento público, y mejora de urbanización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural en Badajoz — titre original
Votre chemin vers le dépôt
- Échéance : 23 novembre à 15:00 — encore 22 jours.
- Le dépôt se fait sur PLACSP — Plataforma de Contratación del Sector Público — pas ici, pas par e-mail. ↗ Dépôt via la Plataforma de Contratación (PLACSP) : inscription plus certificat numérique reconnu / signature eIDAS — à préparer tôt, comptez plusieurs jours. Réglez compte et signature d'abord — pas le jour du dépôt.
- Réunissez vos justificatifs — utilisez l'analyse d'éligibilité sur cette page : elle liste les exigences et le chemin d'obtention des attestations connues.
Marché
Type de prestation
Clement Ce que les chiffres disent de cet acheteur
- 8 % des attributions de cet acheteur sont allées à des entreprises qui avaient déjà gagné ici (84 attributions depuis 2023, réparties sur 76 entreprises). C'est nettement moins que la norme du secteur (52 %) — cet acheteur change de fournisseurs plus souvent que les autres.n = 84 attributions depuis 2023
- Dans ce secteur, l'acheteur attribue environ tous les 5 mois (6 attributions, la dernière en septembre 2026) — la prochaine est attendue vers février 2027 à ce rythme. La dernière attribution est allée à RESTAURACIONES GARCIA ALVAREZ, S.L.n = 6
- En médiane, une seule offre par procédure (72 procédures avec nombre d'offres) ; 56 % se sont terminées avec un seul candidat. Secteur : 3 offres en médiane.n = 72
- 45 % des offres reçues venaient de PME (21 procédures avec répartition des offres). Secteur : 68 %.n = 21
- L'attribution s'est faite en médiane à 86 % de la valeur estimée (22 attributions avec estimation et montant) — calculer sur l'estimation est ici le plus souvent trop haut. Secteur : 90 %.n = 22
À partir des attributions documentées de cet acheteur ; valeurs de comparaison du même secteur et du même pays. Ni prévision, ni conseil juridique. Au 01/11/2026.
Le dossier de consultation en bref
L'essentiel du dossier de consultation, vérifié point par point dans les documents. Pour votre offre, seuls les documents originaux font foi.
Propulsé par eBriefing – technologie linguistique de l'UE. Friedrich est un service indépendant, pas une offre de l'UE.
✓ figure dans les documents · ❓ introuvable dans les documents ou indication générale · Disponible en anglais.
Reforma integral del edificio de acceso y aparcamientos de la Consejería de Agricultura en Badajoz
The input text concerns a Spanish public works tender (Spain is the only specific country referenced) launched by the Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura for the reform of the access building, access-control facilities, public parking and urbanisation improvements at its headquarters in Badajoz.
The point of view is that of a Spanish regional administration applying the Spanish Public Sector Contracts Law (Ley 9/2017, LCSP) and regional rules (Extremadura).
As background, the procedure is an open electronic tender (“procedimiento abierto exclusivamente electrónico”), with documentation to be submitted via the regional e‑procurement platform in three electronic “sobres/archivos”: (1) administrative documentation, (2) technical offer evaluated by judgment of value, and (3) economic offer and automatically evaluated criteria.
All documents must be submitted as digitally signed PDFs with visible hash by an authorised person.
The tender is not divided into lots and there is no electronic auction.
Financing is national/regional (no EU funds), and invoices must be electronic.
Regarding what the bidder must submit and minimum qualification requirements, the tender requires standard participation conditions (such as: capacity to contract, no prohibitions to contract, no incompatibilities, compliance with tax and Social Security obligations, and, for foreign companies, a declaration of submission to Spanish law).
In terms of solvency, the bidder may either hold contractor classification C4‑1 (Edificaciones – Albañilería, revocos y revestidos, up to 150,000 €) or prove specific solvency: (a) economic‑financial – a declaration of annual turnover where, in the best of the last three years, the volume is at least once the estimated contract value (131,518.41 €), with supporting annual accounts or, for individuals not in the Mercantile Register, tax returns and legalized books; (b) technical – a list of works executed in the last five years with certificates of good execution, indicating amounts, dates, places and confirming proper completion.
For new companies (<5 years), technical solvency may be shown by a declaration of average annual staff and management over the last three years (with requirement of maintaining ±10 %), supported by social security records when requested.
The administrative envelope must also contain any forms required in the PCAP (not fully reproduced here), including declarations on not having been the awardee of previous design/supervision contracts for this work.
Concerning the scope of the contract, the object is clearly defined as the “Reforma integral de edificio acceso, dotación de control de acceso y aparcamiento público, y mejora de urbanización” of the Consejería in Badajoz.
Afficher les 30 éléments
The CPV code is 45210000 (building construction works).
The estimated value is 131,518.41 € and the bid base budget is 159,137.28 € (131,518.41 € without VAT).
The place of execution is Badajoz, sub-entity ES431, Spain.
The execution period is fixed at 8 months, with no extensions (0 prórrogas), justified under regional socially responsible contracting rules (Ley 12/2018).
Execution will be measured by units of work, with monthly investment curves compatible with the project’s funding schedule; the bidder’s programme of work must respect the total term and detail activities, durations (Gantt), critical path, and monthly production percentages.
As to award criteria and weighting, the tender follows the Extremadura Circular 4/2022, applying “best price‑quality ratio” with a dominant price component.
The total is 100 points, broken down as follows: (a) criteria evaluable by formula (automatic): price (Fórmula A) – up to 60 points, using the standard “Fórmula A” that awards maximum points to the highest percentage discount and scales the rest; and extension of guarantee period – up to 10 points, for months offered above the minimum contractual guarantee of 12 months, with a “satiation” threshold of +12 extra months (i.e. 24 months total), beyond which no further points are given nor can more be demanded in execution.
(b) Criteria evaluable by judgment of value – up to 30 points: 15 points for “Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo”, 5 points for “Calidad” (Plan de Control de Calidad beyond the minimum legal/project requirements), 5 points for “Memoria de seguridad y salud” (organisation, analysis of the Safety and Health Study, emergency planning and coordination, etc.), and 5 points for “Tecnología en I+D+i” with strict length limits (max. 5 A4 pages, with explicit penalties if exceeded).
Each qualitative sub‑criterion is scored comparatively using scales such as “Excelente”, “Muy bueno”, “Bueno”, “Regular” and “Conforme a pliego”, mapped to percentages of the maximum sub‑score.
On risks and special conditions, the contract requires a definitive guarantee of 5 % of the award price.
There is explicit reference to possible penalties or even termination if the contractor breaches special execution conditions established under article 202 LCSP, especially those related to labour, Social Security and occupational health and safety obligations.
In addition, as a special condition of execution, the contractor must strictly comply with wage payments to staff executing the contract; the administration may require, with each invoice, a certificate by the company’s legal representative confirming that salaries are up to date.
Social and labour obligations from applicable collective agreements must be respected.
The text mentions coordination with subcontractors and autonomous workers in the safety and health plan, but the detailed limits and notifications on subcontracting are likely in the PCAP clauses not fully transcribed; no mandatory site visit is mentioned in the excerpts, nor explicit question deadline beyond the general platform practices.
All submissions must be in electronically signed PDF format, and the procedure to withdraw and re‑submit offers electronically within the deadline is described (including an exceptional email contact if the platform withdrawal is not used).
Finally, regarding contradictions or corrections, the documents explicitly record a rectification notice: where a previous announcement indicated a date “19/11/2026”, it is corrected to “23/11/2026” (this appears to concern the deadline or another relevant procedural date in the announcement).
There was also an error in the link to the PCAP in the pliegos announcement, which has been corrected pursuant to Law 39/2015 and the contracting regulations; after this correction, the PCAP is republished and bidders may withdraw any already-submitted offer and present a new one without it being considered an unjustified withdrawal.
No other substantive contradictions are evident in the provided excerpts; the solvency thresholds, scores and execution term appear consistent across announcements and the internal justification report.
Seuls les documents de l'acheteur font foi. Mis à jour: 27/10/2026
Analyse d'éligibilité à partir du dossier
Documents de la consultation — téléchargement direct
Qui a déjà gagné chez cet acheteur
Tous types de marchés de cet acheteur confondus — pas seulement ce secteur. Une ville achète logiciels et véhicules d'incendie au même service achats.
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| FRUTAS Y VERDURAS MASSANASSA, S.L. | 2 | 2026 |
| FRANCISCO JOSE HERNANDEZ ALVIZ | 2 | 2026 |
| RADIO POPULAR, S.A.-COPE | 2 | 2026 |
| CZ Vaccines, S.A.U. | 2 | 2026 |
| INNOCAMPO S.L. · DON BENITO | 2 | 2025–2026 |
Contact de l'acheteur
Tactique
Lorsque cet acheteur a attribué des marchés dans ce secteur, il n'arrivait le plus souvent qu'une ou deux offres. Une offre solide a ici de vraies chances. (D'après 4 attributions terminées — aucune indication sur cette procédure.)
Cette procédure laisse 31 jours entre la publication et la date limite — l'usage dans ce pays est de 26 (médiane de 7 730 procédures). Une fenêtre normale pour ce marché.
La date limite tombe un lundi — votre dernier jour ouvré complet est le vendredi précédent. Réunissez justificatifs et garanties d'ici jeudi.
Soumissionnaires étrangers
En Espagne · Travaux de construction, 90 marchés ont été remportés par des entreprises étrangères sur 3 ans (sur 100 814 attributions recensées) — principalement : Portugal, Italie, France.
Comment candidater
Guide : comment candidater sur PLACSP — Plataforma de Contratación del Sector Público (Spanien) → Inscription, signature, frais — d'après le manuel de l'opérateur.
Ne manquez pas le prochain
Friedrich trouve des marchés comme celui-ci pour vous — chaque matin à 7 h 30, chacun vérifié par Claude (Anthropic), et il apprend de vos retours ce que fait vraiment votre entreprise.
S'inscrire maintenant