Soumissionner dans ce pays : portails, délais, seuils →
Adaptation du Camino entre Olea de Boedo et Dehesa de Romanos comme route provinciale
Adecuación del Camino entre Olea de Boedo y Dehesa de Romanos como Carretera Provincial — titre original
Votre chemin vers le dépôt
- Échéance : 16 novembre à 23:59 — encore 16 jours.
- Le dépôt se fait sur PLACSP — Plataforma de Contratación del Sector Público — pas ici, pas par e-mail. ↗ Dépôt via la Plataforma de Contratación (PLACSP) : inscription plus certificat numérique reconnu / signature eIDAS — à préparer tôt, comptez plusieurs jours. Réglez compte et signature d'abord — pas le jour du dépôt.
- Réunissez vos justificatifs — utilisez l'analyse d'éligibilité sur cette page : elle liste les exigences et le chemin d'obtention des attestations connues.
Marché
Type de prestation
Clement Ce que les chiffres disent de cet acheteur
- Dans ce secteur, l'acheteur attribue environ chaque mois (190 attributions, la dernière en septembre 2026) — la prochaine est attendue vers novembre 2026 à ce rythme. La dernière attribution est allée à OBRAS HERZACO S.L.n = 190
- En médiane, une seule offre par procédure (725 procédures avec nombre d'offres) ; 74 % se sont terminées avec un seul candidat. Secteur : 3 offres en médiane.n = 725
- 52 % des attributions de cet acheteur sont allées à des entreprises qui avaient déjà gagné ici (1 194 attributions depuis 2018, réparties sur 546 entreprises). 48 % sont allées à de nouveaux noms.n = 1 194 attributions depuis 2018
- L'attribution s'est faite en médiane à 88 % de la valeur estimée (416 attributions avec estimation et montant) — calculer sur l'estimation est ici le plus souvent trop haut. Secteur : 90 %.n = 416
- 84 % des offres reçues venaient de PME (106 procédures avec répartition des offres). Secteur : 68 %.n = 106
À partir des attributions documentées de cet acheteur ; valeurs de comparaison du même secteur et du même pays. Ni prévision, ni conseil juridique. Au 01/11/2026.
Le dossier de consultation en bref
L'essentiel du dossier de consultation, vérifié point par point dans les documents. Pour votre offre, seuls les documents originaux font foi.
Propulsé par eBriefing – technologie linguistique de l'UE. Friedrich est un service indépendant, pas une offre de l'UE.
✓ figure dans les documents · ❓ introuvable dans les documents ou indication générale · Disponible en anglais.
Tender for road works: Adequación del Camino entre Olea de Boedo y Dehesa de Romanos
The input text concerns a public works contract in Spain, promoted by the Diputación Provincial de Palencia, for the conversion of a rural camino into a provincial road between Olea de Boedo and Dehesa de Romanos.
It is framed under Spanish public procurement law (Ley 9/2017) and local government legislation, and refers repeatedly to Spanish administrative bodies and the EU (NextGenerationEU, FEDER), so the point of view is clearly that of Spanish contracting authorities operating within EU procurement and funding frameworks.
Firstly, the documentation sets out the basic features of the procedure, such as that it is a works contract (“Tipo de Contrato: Obras”) using an open procedure (“Procedimiento Abierto”) with ordinary processing, to be submitted electronically via the Spanish Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
The object is the “Adecuación del Camino entre Olea de Boedo y Dehesa de Romanos como Carretera Provincial”, classified under CPV 45233220 (Trabajos de pavimentación de carreteras) and CNPA 421120.
It is a single, non-divided lot (“Sin lotes”), justified because splitting would technically complicate coordination and proper execution.
Regarding what the bidder must submit and minimum qualification, the text indicates that the offer must be prepared in three separate electronic envelopes: Sobre A (administrative documentation), Sobre B (technical offer evaluated by judgment of value), and Sobre C (economic offer evaluated by formulas).
Sobre A must contain, such as: (1) a Declaración Responsable according to Anexo I and (2) the Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), downloaded from the “Anexos” section of the tender in PLACSP.
Through these two forms the tenderer declares compliance with all legal conditions to contract with the Diputación and with all participation requirements set out in the PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
As minimum qualification, the tenderer must have the required business classification: “G4-4 – Con firmes de mezclas bituminosas (superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros)”, and must meet general admissibility conditions such as capacity to act, no prohibition to contract, not being affected by incompatibilities, and compliance with tax and Social Security obligations.
Solvency requirements (technical-professional and economic-financial) are indicated as “Otros – Se detalla en los pliegos”, meaning they are specified in the PCAP but not detailed in this extract; there is no explicit mention in the text of references, turnover levels, or specific insurance certificates, although these may appear in the PCAP.
Concerning the scope of the contract (what, how much, where, when), the documents set out that the contract covers the execution of works to upgrade the camino between Olea de Boedo and Dehesa de Romanos to the status and condition of a provincial road, including road pavement works as per the technical project and Pliego de Prescripciones Técnicas (not transcribed here).
The budget base for tender (“Presupuesto base de licitación”) is 844.775,66 EUR (including IVA), broken down such as 586.690,50 EUR for execution material, 76.269,77 EUR for general expenses, 35.201,43 EUR for industrial profit, and 146.613,96 EUR for VAT.
Afficher les 32 éléments
The estimated value (“Valor estimado del contrato”) is 698.161,70 EUR (without taxes).
Place of performance is in the province of Palencia (subentity ES414, Spain), specifically on the route between Olea de Boedo and Dehesa de Romanos.
The execution period is three months (“Plazo de Ejecución 3 Mes(es)” / “PLAzo de duración/ejecución del contrato 3 meses”), with monthly payment regime based on work certificates (“Régimen de pagos: Mensual, mediante certificación de obra”).
The tender is published on 19‑10‑2026; the deadline for submission of offers and for obtaining the tender documents is 16‑11‑2026 at 23:59, via the contracting authority’s profile on PLACSP.
As to award criteria and weighting, the tender uses a mixed evaluation: criteria evaluated by formulas and criteria evaluated by judgment of value.
The economic offer (Sobre C) consists of a single document following Anexo II of the PCAP, and is the price criterion, weighted at 60 points (“Oferta económica: Precio … Ponderación 60”).
In addition, there are qualitative criteria (Sobre B) evaluated by judgment of value, grouped under “Otros”, weighted at 40 points (“Criterios cuya evaluación depende de juicio de valor: Otros … Ponderación 40”).
The technical offer must be a single document (a “memoria”) covering the aspects listed in section H4 of the Cuadro de Características Particulares of the PCAP.
There is an explicit rule such as: if there is a discrepancy between the price entered in the PLACSP electronic tool and the price shown in the formal economic offer document, the latter prevails.
There is no reference in the excerpt to abnormally low tender rules, tie-break criteria, or detailed scoring formulas for the technical criteria; these should be consulted in the PCAP.
Regarding risks and special conditions, the text mentions a required final performance guarantee: a definitive guarantee of 5% of the contract amount (“Garantía requerida definitiva: Porcentaje 5 %”).
Payments are monthly based on certified work, which implies cash-flow considerations but also regular control of progress.
The procedure itself is “tramitación anticipada” with expenditure charged fully to the 2027 budget year, which may affect contract start in relation to budget availability but is formally authorized by the President’s decree.
However, important special conditions such as penalties for delay, possible bonuses, subcontracting limitations, the exact validity period of offers, deadlines and format for questions/clarifications, and whether a site visit is mandatory or optional are not described in the provided text; they are very likely set out in detail in the PCAP and technical specifications (PPT), which are referenced but not reproduced.
On contradictions or corrections within the documents, there is a notable apparent inconsistency about EU funding.
The memoria justificada and budget application reference indicate that the works are financed by the European Union under NextGenerationEU and also refer to FEDER/MAP funding (“Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU” and “FINANCIACIÓN ENTIDADES”).
Yet the tender notice section on “Programas de Financiación” states: “No hay financiación con fondos de la UE”.
Given standard Spanish practice, such as: if a contradiction exists between the general platform metadata and the approved justification and budget documents, the binding source for the legal-financial nature of the project is the approved budget/memoria and the PCAP.
Since the tender also clearly says “Contrato sujeto a regulación armonizada: No” and “Directiva de aplicación: N/A”, the non-harmonized regime statement is coherent, whereas the funding inconsistency should be clarified directly with the contracting authority (Servicio de Contratación y Patrimonio, contacto teléfono 625432371, email [email protected]).
In case of contradictory statements about criteria, requirements or scope between PCAP, PPT, and platform metadata, Spanish law and usual tender clauses typically provide that the PCAP (and where applicable the PPT) prevail; therefore, bidders should treat the PCAP and the formally approved memoria/proyecto as the primary reference and use the platform data only as a summary, seeking clarification where inconsistencies arise.
Seuls les documents de l'acheteur font foi. Mis à jour: 20/10/2026
Analyse d'éligibilité à partir du dossier
Documents de la consultation — téléchargement direct
Qui a déjà gagné chez cet acheteur
Tous types de marchés de cet acheteur confondus — pas seulement ce secteur. Une ville achète logiciels et véhicules d'incendie au même service achats.
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| HORMIGONES SIERRA, SLU | 40 | 2023–2026 |
| CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, SA | 23 | 2021–2026 |
| Viveros Pisuerga SL · Herrera de Pisuerga | 23 | 2023–2026 |
| JULIETMA, OBRAS Y CONTRATAS, S.L. | 19 | 2023–2026 |
| LUCIANO GARRIDO E HIJOS, SL | 17 | 2022–2026 |
À quelle fréquence cet acheteur lance ce type de marché
Contact de l'acheteur
Tactique
Lorsque cet acheteur a attribué des marchés dans ce secteur, il n'y avait le plus souvent qu'une seule offre. Une offre solide a ici de vraies chances. (D'après 21 attributions terminées — aucune indication sur cette procédure.)
Cette procédure laisse 29 jours entre la publication et la date limite — l'usage dans ce pays est de 26 (médiane de 7 730 procédures). Une fenêtre normale pour ce marché.
La date limite tombe un lundi — votre dernier jour ouvré complet est le vendredi précédent. Réunissez justificatifs et garanties d'ici jeudi.
Soumissionnaires étrangers
En Espagne · Travaux de construction, 90 marchés ont été remportés par des entreprises étrangères sur 3 ans (sur 100 814 attributions recensées) — principalement : Portugal, Italie, France.
Comment candidater
Guide : comment candidater sur PLACSP — Plataforma de Contratación del Sector Público (Spanien) → Inscription, signature, frais — d'après le manuel de l'opérateur.
Ne manquez pas le prochain
Friedrich trouve des marchés comme celui-ci pour vous — chaque matin à 7 h 30, chacun vérifié par Claude (Anthropic), et il apprend de vos retours ce que fait vraiment votre entreprise.
S'inscrire maintenant