Dostarczanie gazu naturalnego dla Szpitala Powiatowego Ratunkowego "Mavromati" Botosani.

Cerinta nr.1- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta; sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. sau de instituțiile abilitate (în cazul ofertanților străini). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorii economici vor completa în DUAE „Da” sau „Nu” în Partea IV. Criterii de selecție (indicatie globala pentru toate criteriile de selectie). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr.2 -Ofertantii(membrii asocierii, dacă este cazul), tertii sustinatori si subcontractantii trebuie să respecte prevederile normative referitoare la beneficiarii reali ai fiecăruia dintre aceștia, precum și modalitatea de exercitare a controlului. Modalitatea de îndeplinire: Operatorii economici vor completa în DUAE „Da” sau „Nu” în Partea IV. Criterii de selecție (indicatie globala pentru toate criteriile de selectie). In ceea ce priveste documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ofertantii au obligația de a pune la dispoziția AC, la solicitarea acesteia, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, documente care să cuprindă informațiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor în înțelesul art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 și al art. 4 din Legea 129/2019. Dispozițiile concrete se regăsesc în cadrul formularelor dedicate (Formular nr.1), parte integrantă a documentației de atribuire. În cazul ofertantilor străini se vor prezenta documente care dovedesc în mod similar cerința. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română.

Se va completa DUAE de către ofertant (lider si asociat – după caz) si, respectiv, separat de subcontractanți/terț susținător cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: Licența de furnizare gaze naturale emisă de ANRE care trebuie să fie în vigoare și valabilă pentru toată durata acordului-cadru și a contractelor subsecvente și să respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor, acestea urmand a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care valabilitatea licenței emisă de ANRE expiră în timpul derulării acordului-cadru, respectiv a contractelor subsecvente, ofertanții vor prezenta obligatoriu un angajament scris privind prelungirea valabilității acesteia, în conformitate cu prevederile legale. Pentru persoane fizice/juridice străine: Se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabila în tara de rezidenta, prin care să dovedească faptul că desfășoară în mod legal aceste activități in statul lor de origine. Vor fi excluși de la procedura de achiziție ofertanții care nu dețin Licența de furnizare a gazelor naturale.

Autoritatea contractantă solicită operatorilor economici să precizeze partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. În acordul de subcontractare se vor menționa - Denumire subcontractant, date de identificare subcontractant, denumirea lucrărilor / serviciilor ce vor fi executate / prestate de subcontractant, procentul lucrărilor executate / serviciilor prestate de către subcontract. Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Daca este cazul, odată cu prezentarea DUAE se vor transmite si acordurile de subcontractare.Subcontractanții menționați de ofertant vor prezenta DUAE distinct. Acordul de subcontractare va fi valabil pe perioada evaluării ofertelor iar la momentul semnării contractului, contractantul va prezenta contractul de subcontractare, în formă legalizată. Nota: Activitatea de furnizare nu poate fi subcontractată, potrivit art.3 alin.(1) lit.yy) din Legea nr.98/2016 ”subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi”. Pot fi subcontractate doar prestarea de servicii şi execuţia de lucrări.