Marché de travaux comprenant conjointement l'élaboration du projet et l'exécution des travaux de remplacement du pont sur le fleuve Guadalfeo, sur le Chemin « Barranco de las Viñas y las Madres », Vélez de Benaudalla (Granada).
Contrato de obras que comprende conjuntamente la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de reposición del puente sobre el río Guadalfeo, en el Camino «Barranco de las Viñas y las Madres», Vélez de Benaudalla (Granada).
Espagne · Vélez de Benaudalla · comment soumissionner ici →
Votre chemin vers le dépôt
- Échéance : 6 octobre à 21:59 — encore 21 jours.
- Le dépôt se fait sur PLACSP — Plataforma de Contratación del Sector Público — pas ici, pas par e-mail. ↗ Dépôt via la Plataforma de Contratación (PLACSP) : inscription plus certificat numérique reconnu / signature eIDAS — à préparer tôt, comptez plusieurs jours. Réglez compte et signature d'abord — pas le jour du dépôt.
- Réunissez vos justificatifs — utilisez l'analyse d'éligibilité ci-dessus : elle liste les exigences et le chemin d'obtention des attestations connues.
Clement Ce que les chiffres disent de cet acheteur
- 0 % des attributions de cet acheteur sont allées à des entreprises qui avaient déjà gagné ici (12 attributions depuis 2022, réparties sur 12 entreprises). C'est nettement moins que la norme du secteur (52 %) — cet acheteur change de fournisseurs plus souvent que les autres.n = 12 attributions depuis 2022
- L'attribution s'est faite en médiane à 81 % de la valeur estimée (10 attributions avec estimation et montant) — calculer sur l'estimation est ici le plus souvent trop haut. Secteur : 90 %.n = 10
- Aucune des 12 attributions au pays du titulaire connu n'est allée à une entreprise étrangère jusqu'ici. Moyenne du secteur : 0 %.n = 12
À partir des attributions documentées de cet acheteur ; valeurs de comparaison du même secteur et du même pays. Ni prévision, ni conseil juridique. Au 13/09/2026.
Soumissionnaires étrangers
En Espagne · Travaux de construction, 84 marchés ont été remportés par des entreprises étrangères sur 3 ans (sur 96 721 attributions recensées) — surtout de Portugal, Italie, France.
Concurrence habituelle : médiane 11 (sur 6 429 marchés).
Analyse d'éligibilité à partir du dossier
Marché
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| ASPY Prevención S.L.U. · Barcelona | 1 | 2022 |
| CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. | 1 | 2026 |
| DS GREEN TRANSITION, S.L · BARBATE | 1 | 2026 |
| FRESNEDA & ZAMORA Arquitectura S.L.P. | 1 | 2024 |
| Jesús Segura García | 1 | 2026 |
Comment candidater
Guide : comment candidater sur PLACSP — Plataforma de Contratación del Sector Público (Spanien) → Inscription, signature, frais — d'après le manuel de l'opérateur.
Contrato de obras que comprende conjuntamente la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de reposición del puente sobre el río Guadalfeo, en el Camino «Barranco de las Viñas y las Madres», Vélez de Benaudalla (Granada).